1.項目概況與招標范圍
1.1項目名稱：雞西市公共停車場充電樁建設項目
1.2項目編號：0222GC.....
1.3建設內容：充電樁設備安裝（含160KW直流一體式充電樁安裝11臺、480KW直流充電樁主機安裝33臺 、雙槍落地終端安裝91臺 、雙槍落地一體機32臺）、視頻監(jiān)控 、路燈、雨棚 、限位器、線纜部分及電纜井等。
1.4質量標準：符合現(xiàn)行國家、行業(yè)及地方工程施工質量驗收標準以及相關專業(yè)驗收規(guī)范的合格標準。
1.5建設工期：60天，計劃開工日期2025年10月10日，計劃竣工日期2025年12月09日。（注：上述開、竣工日期僅作為編制投標文件的統(tǒng)一標準，實際開、竣工日期按建設工程施工合同相關條款規(guī)定執(zhí)行）
1.6建設地點：雞西市（六區(qū)一縣）、虎林市及密山市
1.7招標范圍：工程量清單及施工圖紙所包含的全部施工內容（包括質保期內施工內容）
1.8本項目最高投標限價：3,679,731.90元
1.9標段劃分：本項目施工招標不劃分標段
2.投標人資格要求
2.1 投標人須具備建設行政主管部門頒發(fā)的電力工程施工總承包三級（含）及以上資質和國家能源管理機構頒發(fā)的承裝（修、試）三級（含）及以上資質，具有有效的營業(yè)執(zhí)照，有效的安全生產(chǎn)許可證。
2.2 投標人擬派的項目經(jīng)理須具有機電工程專業(yè)貳級或貳級以上注冊建造師執(zhí)業(yè)資格，具備有效的安全生產(chǎn)考核合格B證，證企相符且未擔任其他在施建設工程項目的項目經(jīng)理。提供2025年4月至投標截止期期間任意連續(xù)三個月本企業(yè)為其繳納養(yǎng)老保險的證明材料。
2.3其他人員要求：本項目至少配備技術負責人、施工員、質量員、安全員各一名。
2.4投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經(jīng)理近三年如有行賄犯罪行為（近三年是2022年1月1日至今，本次招標所稱“行賄犯罪行為”是指各級人民法院判決書中（以中國裁判文書網(wǎng)公布的為準）有判決投標人或其法定代表人或擬委任的項目經(jīng)理犯行賄罪的情形），其投標將被否決。
2.5投標人、其法定代表人及其擬委任的項目經(jīng)理如被最高人民法院在"信用中國"網(wǎng)站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被執(zhí)行人名單，對屬于失信被執(zhí)行人的投標人，其投標將被否決。
2.6與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或者個人，不得參加投標；單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位，不得同時參加同一標段投標或者未劃分標段的同一招標項目投標。
2.7本項目不接受聯(lián)合體投標。
3.采購文件的獲取
凡有意參加的供應商，請于2025年9月8日20時 至2025年9月13日20時（北京時間）下載采購文件。
欲購買招標文件的投標人請聯(lián)系辦理入圍供應商事宜,開通后根據(jù)招標公告的相應說明在線完成招標文件的購買!
為保證您能夠順利投標，具體要求及購買標書流程請聯(lián)系 010-68818478
聯(lián)系人：劉工
手機：13681557910 (微信同號)
郵箱：1490789738@qq.com